[наименование организации Заказчика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании ], именуемое в дальнейшем «Заказчик» , с одной стороны, и [наименование организации Разработчика, в лице наименование должности Ф.И.О. в родительном падеже представителя фирмы, действующего на основании ], именуемое в дальнейшем «Разработчик» , с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Гарантийный срок – период времени, в течение которого Исполнитель обязуется за свой счет обеспечивать техническую поддержку ПО в виде устранения, выявленных в процессе эксплуатации ПО проблемы (недостатков), если они противоречат условиям Технического задания. Техническая поддержка ПО в период гарантийного срока прекращается в случае видоизменения платформы, на которой разработано ПО.
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство разработать и передать Заказчику программное обеспечение (ПО), с прилагаемой документацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы, по стоимости определяемой в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору) в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.5. Разработка осуществляется Исполнителем своими силами и средствами. Исполнитель также вправе привлечь к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков). В этом случае Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы субподрядчиками перед Заказчиком.
1.8. Заказчик обязуется утвердить ПО или составить список необходимых доработок в течение 5 (пяти) рабочих дней календарных дней. Время, необходимое Заказчику на утверждение ПО не входит в сроки выполнения работ, т.е. работы считаются приостановленными. Работы считаются принятыми, если Заказчик не предоставил список необходимых доработок в течение 5 (пяти) рабочих дней.
1.9. При необходимости доработки ПО стороны составляют и подписывают список доработок ПО. Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки доработать ПО и повторно предоставить на утверждение.
1.10. После утверждения Заказчиком ПО Исполнитель устанавливает на компьютеры Заказчика разработанное ПО и передает на электронном носителе по Акту приема-передачи ПО (по форме Приложения № 5) установочную версию ПО с приложением инструкции по установке и руководства пользователя, исходные тексты программ, после чего стороны подписывают Акт сдачи-приемки услуг (работ).
1.11. На разработанное ПО устанавливается гарантийный срок 1 (один) год со дня подписания Акта сдачи-приемки услуг (работ) по разработке ПО. В период гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет обеспечивать техническую поддержку ПО в виде устранения, выявленные в процессе эксплуатации ПО проблемы (недостатков), если они противоречат условиям Технического задания. Техническая поддержка ПО в период гарантийного срока прекращается в случае видоизменения платформы, на которой разработано ПО.
1.12. Исполнитель заявляет и гарантирует, что им получены все официальные разрешения и лицензии, а также корпоративные согласования для исполнения своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.
1.13. Исполнитель также гарантирует, что в ПО не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц. Кроме того, Исполнитель настоящим гарантирует, что все физические лица, принимающие непосредственное участие в разработке ПО, в соответствии с условиями договоров между последними и Исполнителем передадут все свои имущественные права в отношении ПО Исполнителю до момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг (работ) .
1.14. В случае если гарантии, будут нарушены, Исполнитель обязуется принять меры, которые обеспечат Заказчику беспрепятственное использование передаваемых по настоящему Договору ПО, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное использование ПО, возместить Заказчику понесенные убытки, которые могут возникнуть у последнего в связи с таким нарушением гарантий.
2.2.1. в срок до [«(число)» (месяц) 20(год) г.предоставления Технического задания и Календарного плана ]г. в порядке, предусмотренном СТО СМК 62.02.20 Порядок разработки и модификации программного обеспечения, разработать и предоставить Заказчику для утверждения Техническое задание на разработку ПО и Календарный план разработки ПО.
2.2.2. Выполнить работы, в соответствии с Техническим заданием, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения разработки ПО.
Бланк документа «Примерная форма договора на разработку программного обеспечения (исполнитель - физическое лицо)» относится к рубрике «Договор об оказании услуг, аутстаффингу». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.
на разработку Программного обеспечения
(исполнитель - физическое лицо)
г. ________________________ "___" ____________ 20__ г.
(место заключения Договора) (дата заключения Договора)
Именуемое в дальнейшем "Заказчик",
(наименование)
в лице ________________________________________________, действующего
(Ф.И.О, должность)
на основании __________________________________________, с одной стороны
(Устава, Положения, Доверенности)
и _____________________________________________________ с другой стороны,
(Ф.И.О, паспортные данные)
а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель по поручению Заказчика обязуется создать
его на предприятии Заказчика и/или партнеров Заказчика.
заданием и Календарным планом, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1. Заказчик оформляет требования к Программе в Техническом
2.2. После получения Технического задания Исполнитель определяет
предварительную стоимость и сроки разработки ПО. Сроки выполнения задания
указываются в Календарном плане.
2.3. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента внесения
предоплаты Заказчиком.
2.4. После окончания работ Исполнитель предоставляет ПО
на утверждение Заказчику.
2.5. Исполнитель передает Заказчику Программу в виде дистрибутива
на внешних носителях (CD-ROM или DVD-ROM дисках) после подписания
Сторонами Передаточного акта.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. разработать ПО в соответствии с Техническим заданием
и Календарным планом;
3.1.2. передать Заказчику ПО на условиях, предусмотренных настоящим
Договором;
3.1.3. исправлять все выявленные Заказчиком смысловые,
грамматические и орфографические ошибки в процессе разработки ПО
и в течение гарантийного срока;
3.1.4. исправлять все выявленные ошибки в функционировании ПО
в течение всего гарантийного срока.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. не приступать к работе, а начатую работу приостановить
в случаях, когда Заказчик нарушает свои обязательства, предусмотренные
настоящим Договором;
3.2.2. в процессе выполнения настоящих работ по настоящему Договору
привлекать третьих лиц без согласия Заказчика.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставить для разработки ПО все информационные материалы,
предусмотренные Техническим заданием;
3.3.2. оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
3.4. В процессе разработки ПО Заказчик вправе получать
промежуточные версии Программы для контроля процесса выполнения работ
и согласования промежуточных результатов работы.
4. Исключительные права на Программное обеспечение
4.1. Заказчику принадлежит исключительное право осуществлять
и (или) разрешать осуществление следующих действий:
Воспроизведение ПО (полное или частичное) в любой форме, любыми
способами;
Распространение ПО;
Модификацию ПО, в том числе перевод ПО с одного языка на другой;
Иное использование ПО.
4.2. Исключительные права на Программное обеспечение переходят
к Заказчику после полной оплаты выполненных работ.
5. Порядок сдачи-приемки Программного обеспечения
5.1. Исполнитель передает Заказчику готовую Программу в срок,
указанный в Календарном плане.
5.2. При отсутствии расхождений Программного обеспечения
с требованиями, установленными в Техническом задании, Стороны подписывают
Передаточный акт, подтверждающий выполнение Исполнителем своих
обязательств по Договору.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от Технического
задания, допущенных Исполнителем, он должен в течение ____ календарных
дней с момента принятия готового ПО предъявить Исполнителю требование
об устранении недостатков (недоработок).
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение ли ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в установленном
законом порядке.
6.2. В случае несоответствия ПО характеристикам, указанным в
Техническом задании, Заказчик вправе потребовать устранения указанных
недостатков Программы либо расторжения настоящего Договора и возмещения
6.3. Если в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору
одной из Сторон была получена информация о новых технических знаниях и
решениях, как охраняемых, так и не охраняемых законом, а также сведениях,
которые являются коммерческой или иной тайной, то она не вправе сообщать
ее третьим лицам без согласия другой Стороны. В случае разглашения
указанной информации виновная Сторона несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. В таком
случае выполнение обязательств по настоящему Договору откладывается на
время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
7. Цена Договора и порядок расчетов
7.1. Стоимость разработки Программного обеспечения по настоящему
Договору на оборудовании и материалами Исполнителя составляет
______________________________.
7.2. Перед началом работ Заказчик вносит Исполнителю предоплату
в размере 50% от их стоимости.
7.3. Оставшиеся 50% стоимости Заказчик оплачивает в течение _____
дней с момента подписания Сторонами Передаточного акта.
7.4. Сопровождение Программного обеспечения не является предметом
настоящего Договора и не входит в его стоимость.
8.1. Исполнитель устанавливает на разработанное ПО гарантийный срок
в течение __ месяцев со дня подписания Передаточного акта.
8.2. В случае возникновения споров по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить их
путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в судебном порядке.
8.3. В случае внесения Заказчиком изменений и дополнений в
программный код Исполнитель не несет ответственность за работу
Программного обеспечения.
8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного выполнения обязательств обеими Сторонами.
8.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для
каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик Исполнитель
______________________________ ________________________________
______________________________ ________________________________
Заказчик Исполнитель
Посмотреть документ в галерее:
-
Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много. -
На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться. -
Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать. -
Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.
Информация о документе:
Прикрепленный файл:
ДОГОВОР
на разработку программного обеспечения
"___"_________ ____ г.
Именуем____ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________, действующ__ на основании ________________________, с одной стороны, и _________________________________, в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по настоящему договору разработать и передать Заказчику программное обеспечение _________________________________________, с прилагаемой документацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Исключительное право на разработанное по настоящему договору программное обеспечение принадлежит ________________________________ <1>.
<1> Ст. 1296 ГК РФ:
В случае, когда исключительное право на программу для ЭВМ принадлежит заказчику, исполнитель вправе, поскольку договором не предусмотрено иное, использовать такую программу для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.
В случае, когда в соответствии с договором между исполнителем и заказчиком исключительное право на программу для ЭВМ принадлежит исполнителю, заказчик вправе использовать такую программу или такую базу данных для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Утвердить техническое задание на разработку программного обеспечения.
2.1.2. Предоставить Исполнителю все необходимые материалы для проведения работ в сроки, указанные в настоящем Договоре.
2.1.3. Своевременно оплатить работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Выполнить работы, указанные в техническом задании в сроки, установленные настоящим Договором.
2.2.2. Устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение испытательного срока.
2.3. Заказчик не имеет права менять по своему усмотрению программный код разработанного программного обеспечения.
2.4. Заказчик не имеет права продавать разработанное программное обеспечение третьим лицам без согласия Исполнителя.
2.5. По окончании работ Исполнитель устанавливает испытательный срок на разработанное программное обеспечение. В течение испытательного срока Исполнитель обязан обучить работе с программным обеспечением представителя(лей) Заказчика и оказывать бесплатную консультационную помощь.
2.6. Право выбора технологии программирования и алгоритмов работы остается за Исполнителем.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Договорная стоимость работ каждого этапа разработки определяется в Протоколе согласования договорной цены (Приложение N _____).
3.2. После окончания работ Заказчик в течение _____ дней принимает работы и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ или предоставляет мотивированный отказ от приемки работ. На основании подписанного Акта Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату выполненных работ.
3.3. Оплата счета производится путем ___________________________________ не позднее _______дней с момента выставления счета.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. За нарушения обязательств по данному Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. При установке программного обеспечения ответственность за невыполнение условий лицензионных соглашений возлагается на Заказчика.
4.3. Споры и разногласия между Сторонами по данному Договору, разрешаются путем переговоров и соглашений, а в случае невозможности достижения взаимоприемлемого решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ Заказчиком, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере _________% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.5. В случае нарушения сроков выполнения работ и передачи программного обеспечения Заказчику Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере _____% от стоимости невыполненной своевременно работы.
5. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и, предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
5.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся путем составления дополнительных двусторонних соглашений, которые подписываются Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.2. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомить другую сторону об изменении своего местонахождения или банковских реквизитов не позднее 3-х дней после наступления изменений.
6.3. На выполненные работы Исполнитель устанавливает испытательный срок ____ месяца. В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами, в рамках утвержденного технического задания.
6.4. Исполнитель гарантирует работу программного обеспечения в соответствии с требованиями, изложенными в техническом задании (Приложение N ____). Дальнейшая модификация и добавление функций и возможностей, не предусмотренных в техническом задании, являются предметом отдельного Договора.
6.5. Сроки выполнения работ по настоящему договору определены Сторонами в Графике, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N _____).
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
7.2.1. По письменному соглашению Сторон.
7.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.
7.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
Исполнитель: __________________________________________________________ ___________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: Исполнитель: ___________/_______________/ ___________/_______________/ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
на оказание услуг по разработке программного обеспечения в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор определяет условия разработки программного обеспечения Исполнителем для Заказчика, в дальнейшем именуемой Разработка Программы.
1.2. Исполнитель обязуется для Заказчика в сроки, обусловленные настоящим договором, разработать за плату Программу в соответствии с техническим заданием на Разработку Программы, отраженным в Приложении №1 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Условия Разработки Программы, а именно этапы Разработки Программы, а также стоимость Разработки Программы, в том числе и поэтапно, определяются в Приложении №2 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. разработать Программу в соответствии с Техническим Заданием;
2.1.2. протестировать Программу;
2.1.3. разработать инструкцию по установке Программы и руководство пользователя Программы;
2.1.4. осуществить сдачу Заказчику разработанной Программу, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ;
2.1.5. по окончании работ установить на компьютер Заказчика Программу, передать установочную версию Программы, к которой прилагаются инструкция по установке Программы и руководство пользователя Программы;
2.1.6. обучить специалистов Заказчика работе с Программой;
2.1.7. установить испытательный срок в течение месяцев (до «»2019 года). В период испытательного срока Исполнитель бесплатно устраняет дефекты и учитывает замечания Заказчика, связанные с проведенными Исполнителем работами, в рамках Технического Задания. По истечении испытательного срока претензии к выполненным работам не принимаются.
2.1.8. выполнять работы, являющиеся предметом настоящего договора, качественно и в установленные сроки.
2.1.9. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора.
2.1.10. гарантировать работу Программы в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом Задании. Дальнейшая модификация и добавление функций и возможностей Программы, не предусмотренных в Техническом Задании, являются предметом отдельного договора, также как стоимость сопровождения Программы и консультационно-информационное обслуживание Заказчика определяется отдельным договором и в стоимость настоящего договора не входит.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. досрочно выполнить работы по этапам Разработки Программы и договору в целом;
2.2.2. расторгнуть настоящий договор, изъять или приостановить работу разработанной Программы до момента оплаты Заказчиком счета Исполнителя, в случае неоплаты выставленного счета для осуществления окончательного расчета.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. своевременно и в полном объеме оплатить стоимость Разработки Программы Исполнителем на условиях настоящего договора;
3.1.2. предоставить Исполнителю всю необходимую для Разработки Программы информацию;
3.1.3. определить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем по вопросам, касающимся разработки Программы;
3.1.4. принять разработанную Программу после получения извещения от Исполнителя о выполнении работ по Разработке Программы и удостоверить факт надлежащей Разработки Программы, предусмотренной настоящим договором, путем подписания акта приема-передачи выполненных работ. Отказ от подписания акта приема-передачи выполненных работ не допускается, за исключением наличия у Заказчика мотивированных замечаний по качеству и объему выполненных работ по Разработке Программы. Мотивированные замечания должны быть направлены Исполнителю не позднее календарных дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя акта приема-передачи выполненных работ, направленного Заказчику для подписания.
3.1.5. не разглашать третьим лицам коммерческую, финансовую, техническую и иную информацию, ставшую известной в ходе реализации настоящего договора;
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. получать информацию о ходе работ по Разработке Программы в рабочие дни с до лично и по телефону: .
3.2.2. расторгнуть настоящий договор, в случае утраты интереса к предмету настоящего договора в ходе его выполнения, уведомив о том Исполнителя не позднее одного месяца до момента такого расторжения. Договор будет считаться расторгнутым по истечении указанного срока с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении. С момента получения Исполнителем уведомления о расторжении исполнение настоящего Договора приостанавливается. В случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего договора, Исполнитель имеет право на получение от Заказчика стоимость фактически выполненных работ, а Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных работ по Разработке Программы.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Разработки Программы, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю составляет рублей без НДС и определяется в Приложении №2 к настоящему договору.
4.2. Заказчик оплачивает стоимость Разработки Программы, являющейся предметом настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными денежными средствами.
4.3. Расчет Заказчика с Исполнителем за Разработку Программы производится в срок не позднее банковских дней после подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ на основании выставленного счета на оплату Разработки Программы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, по вопросам, непредусмотренным условиями настоящего договора, Стороны разрешают путем переговоров, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд обязательно предъявление письменной претензии, которая рассматривается другой стороной в течение десяти дней.
6. АВТОРСКИЕ ПРАВА
6.1. Исключительное право на использование Программы в любой форме и любым способом принадлежит Исполнителю. Заключение настоящего договора не означает перехода права собственности на Программу в полном объеме от Исполнителя к Заказчику.
6.2. Имущественные права на Программу переходят к Заказчику после полной оплаты Разработки Программы.
6.3. Заказчик не имеет право сдавать в наем или аренду, продавать, передавать в использование, изменять, создавать новые версии Программы, декомпилировать Программу или любую ее часть.
6.4. Исполнитель имеет право использовать Программу в коммерческих целях.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы), возникших после заключения настоящего договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут, а именно: землетрясения, наводнения, пожары и т.д.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно известить в письменной форме другую сторону об их возникновении.
7.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право ссылаться на них.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой – по одному для каждой из Сторон.
На практике нам часто приходится сталкиваться с различными договорами на создание программного обеспечения . Обычно для оформления заказа на разработку программных продуктов используются договор возмездного оказания услуг, договор подряда либо договор авторского заказа (авторский договор).
Какой из них верный и чем грозит ошибка при выборе договора?
Договор на услуги
в принципе не подходит на данную роль, поскольку его предметом выступает осуществление определенной деятельности, а не создание ПО и передача на него прав. Услуги по определению реализуются и потребляются в процессе их оказания и не имеют материального выражения. Безусловно, в результате оказания услуг может создаваться в том числе программное обеспечение, но такая деятельность является вторичной и, соответственно, права заказчика на такое ПО не защищаются должным образом по договору возмездного оказания услуг.
В отличие от договора на услуги возможность использования для разработки программного обеспечения договора подряда прямо предусмотрена в ст.1296 ГК РФ. Предметом такого договора является выполнение по заданию заказчика определенных работ по созданию конкретного ПО. Результатом работ, в отличие от услуг, всегда выступает определенный материальный объект. В рассматриваемом случае таким результатом является программное обеспечение с необходимыми заказчику характеристиками.
Таким образом, договор подряда на создание ПО главным образом направлен на разработку такого ПО в строгом соответствии с требованиями заказчика, изложенными в технической документации, и его последующую передачу заказчику. Здесь исполнитель сориентирован именно на результат, а не осуществление имитацию деятельности. Помимо этого, т.к. договор подряда направлен на передачу разработанного ПО заказчику, одновременно с ним заказчику переходит исключительное право на заказное ПО, как результат интеллектуальной деятельности, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Договор авторского заказа также может использоваться для создания программного обеспечения. Однако в отличие от договора подряда на разработку ПО, авторский договор заключается непосредственно с автором, т.е. физическим лицом.
Поскольку автор как человек, творческим трудом которого создается программное обеспечение, традиционно считается более слабой стороной в сделке, нежели заказчик, законодательство предоставляет ему ряд преимуществ (см. ст.1288 – 1290 ГК РФ). В частности, по договору авторского заказа права на ПО не переходят автоматически к заказчику, а сохраняются у автора. Поэтому положения о передаче прав на ПО в полном объеме необходимо прямо включать в договор авторского заказа.
Однако это не означает, что в случае работы с программистом-фрилансером лучше заключать договор подряда. Напротив, такой договор может быть оспорен, т.к. в законе для оформления отношений с автором прямо предусмотрен иной договор, который изначально предоставляет заказчику меньше преимуществ.
Если раньше по данному поводу между юристами еще были споры, то с 01 сентября 2014 г. статью о договоре подряда на создание произведений специально дополнили пунктом 5, где прямо указано, что правила данной статьи не распространяются на договоры, в которых подрядчиком (исполнителем) является сам автор произведения.
Таким образом, при выборе конструкции договора необходимо обращать внимание на следующие моменты:
1) что является непосредственным предметом заказа, и
2) кто выступает на стороне исполнителя.
Если предмет заказа – конкретное программное обеспечение, договор на услуги не подходит, т.к. последний направлен на деятельность определенного рода, в которой результат имеет вторичную роль. Соответственно, остаются договор подряда на создание произведений и договор авторского заказа.
Если в качестве исполнителя нанимается физическое лицо (автор), в том числе в статусе индивидуального предпринимателя, отпадает договор подряда, т.к. закон прямо указывает на необходимость заключения в таком случае договора авторского заказа.
Какие риски несут стороны в случае ошибки при заключении договора?
В такой ситуации неблагоприятный последствия возникают, прежде всего, у заказчика, который полагался на то, что подписанный договор является окончательным и защищает его в полном объеме.
Однако при заключении договора на оказание услуг исполнитель, основываясь на законе, вправе потребовать произвести доплату за отчуждение прав на ПО, передаваемое заказчику. Аналогичным образом может поступить и автор при заключении с ним договора подряда вместо договора авторского заказа.
Поэтому будьте внимательны при выборе договора на разработку ПО, т.к. ошибка может вам стоить прав на такое ПО или дополнительных расходов.
