ДОГОВОР
ПОДРЯДА
на сборку офисной мебели
10.03.2015 № 76
г. Москва
Общество с ограниченной ответственностью "Бета" , именуем ое в дальнейшем " Заказчик ", в лице генерального директора Петрова Александра Ивановича , действующ его на основании устава , с одной стороны, и Михалков Сергей Сергеевич , именуем ый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить
из материалов и с помощью оборудования Заказчика
работы
по с
борке офисной мебели
в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 3
, в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить Подрядчику вознаграждение за выполненные работы.
1.2.
Перечень мебели, которая подлежит сборке
Подрядчиком,
приведен
приложение № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора
.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору составляет
320 000 (Триста двадцать тысяч)
рублей без НДС
.
2.2. Сумма, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в течение
2 (двух) дней
после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ и получения счета от Подрядчика
.
2.3. Оплата Заказчиком Подрядчику суммы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, осуществляется путем
перечисления средств на расчетный счет
Подрядчика.
2.4. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость которых не входит в стоимость работ, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, Подрядчик вправе увеличить стоимость работ, согласовав ее с Заказчиком. В этом случае Стороны подписывают
дополнительное
соглашение к настоящему Договору.
3 . СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами
следующим образом
:
–
начальный срок
:
13 марта 2015 года
;
–
конечный срок
:
27 марта
2015 года
.
3.
2
. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору, согласованными обеими Сторонами.
4 . ПРАВА И ОБЯЗА ННОСТИ СТОРОН
4.1.
Подрядчик
обязан:
4.1.
1
. Выполнить работы
с надлежащим качеством
в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.1.2. Безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ по настоящему Договору и в период гарантийной эксплуатации результатов работ.
4.1.3. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных
работ.
4.1.4. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении работ;
– иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ;
– иных обстоятельств, которые могут повлечь изменение сроков или стоимости работ.
4.1.
5
. Уведом
и
ть Заказчика о готовности результата работ к приемке не позднее
1 (одного) дня
с момента завершения работ.
4
.1.
6
. Не позднее
2 (двух) дней
с момента завершения работ
представлять Заказчику акт сдачи-приемки работ.
4
.1.
7
. Соблюдать требования, содержащиеся в задании Заказчика, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
4
.2.
Подрядчик
вправе:
4
.2.1. Самостоятельно определять способы
и методы
выполнения
работ
.
4
.2.2. Требовать полной и своевременной приемки и оплаты работ
Заказчиком
.
4.2.3. Увеличить стоимость работ по настоящему Договору в случае изменения условий настоящего Договора.
4.2.4. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует выполнению настоящего Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
4.2.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
4
.3.
Заказчик
обязан
:
4.3.1. Обеспечить Подрядчика необходимыми материалами и оборудованием для выполнения работ по настоящему Договору.
4.3.2. Заказчик обязан поставить материалы и оборудование в течение
2 (двух) дней
после заключения настоящего Договора.
Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
4.3.3. Произвести своевременную оплату работ, предусмотренных настоящим Договором, в порядке и в сроки, предусмотренные разд. 2 настоящего Договора.
4.3.4. Принять результат выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4
.3.
5
. Возместить
Подрядчику
дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по сортировке и упаковке товара вследствие обстоятельств, не зависящих от
Подрядчика
.
4
.4.
Заказчик
вправе:
4
.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
П
одрядчико
м
, не вмешиваясь в его деятельность.
4
.4.
2
. В любое время до сдачи ему
результата
работы отказаться от
Подрядчика
настоящего Договора,
уплатив
Подрядчику,
часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от выполнения Договора. Заказчик также обязан возместить
Подрядчику
убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, уплаченной за выполненную работу.
4
.4.
3
.
В случаях, когда работа выполнена
Подрядчиком
с отступлениями от
Д
оговора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками
Заказчик
вправе по своему выбору потребовать от
Подрядчика
:
–
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
–
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
–
возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.4.4. Требовать от
Подрядчика
представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
4.4.5. Запрашивать у
Подр
я
дчика
информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Подрядчик по завершении выполнения работ в сроки, установленные п. 3.1. настоящего Договора,
устно
уведомляет Заказчика о завершении работ, а также представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ и иную необходимую документацию.
5.2. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в срок
не позднее
2 (двух) дней
с момента получения
устного
сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.
5.3. Заказчик в течение
3 (трех)
дней (в случае отсутствия замечаний) обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
6 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ
6
.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
6.2. Если Подрядчик не представит результат работ в соответствии с условиями настоящего Договора, то он обязан возместить реальный ущерб, причиненный Заказчику.
6.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, установленного п. 3.1 настоящего Договора, он уплачивает Заказчику
пени в размере 0,01 процента от стоимости работ за каждый день просрочки
.
6.4. Заказчик вправе удержать сумму
пеней
, указанн
ую
в п. 6.3 настоящего Договора, из суммы вознаграждения, подлежащего уплате Подрядчику по условиям настоящего Договора.
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их Сторона.
6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не
отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют
возможности.
7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с
момента подписания
и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору
.
8.2. Настоящий
Договор
может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По письменному соглашению Сторон.
8.2.2.
В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях
,
когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.
8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.
9 . РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9
.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
отраж
ения в тексте настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров.
9
.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы
в порядке, установленном действующим законодательством.
10 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
10
.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10
.
3
. Настоящий Договор составлен в
В нашей компании, при оформлении заказа в обязательном порядке заключается договор на изготовление мебели. Вне зависимости от того работаем мы с физическим или юридическим лицом.
Зачем нужен договор на изготовление мебели?
Наличие такого договора защищает интересы заказчика и исполнителя в случае неблагоприятного стечения обстоятельств. Мы всегда действуем в рамках «Закона о Защите Прав Потребителей» и наличие подписанного договора на производство мебели упрощает соблюдение этого закона в случае возникновения спорных вопросов.
Следует, однако, заметить, что в нашей компании придерживаются принципа: «покупатель всегда прав», поэтому мы всегда идем навстречу нашим клиентам (если это возможно) при разрешении спорных вопросов связанных с изготовлением, доставкой, установкой и дальнейшим обслуживанием произведенной мебели.
Заказывая мебель в Архангельске у нас, вам обязательно предложат подписать договор на изготовление мебели. Вы можете познакомиться с его текстом ниже. Если вы будете заказывать мебель в другой компании, у знакомого лица или родственника, которые предлагают обойтись без договора, то можете взять за основу наш договор изменить его и предложить продавцу. Если он не согласится, то лучше не рисковать своими нервами, деньгами и временем, а выбрать другую компанию.
Образец договора на производство мебели.
Представляем вашему вниманию образец договора на заказ мебели, на примере изготовления шкафа-купе . Это типовой образец договора. Сроки изготовления мебели, размер предоплаты и условия оплаты по договору всегда устанавливаются индивидуально для каждого заказа. Общаясь с нашим мастером во время встречи и по телефону, вы обязательно обговорите с ним все нюансы, связанные с оплатой и сроками изготовления мебели. И все они будут отражены в договоре на заказ. Не стесняйтесь задавать вопросы. Вы всегда получите исчерпывающую консультацию от нашего специалиста.
Договор
г. Архангельск
Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Третьяков А.Н., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия XX № XXXXXXXXX от 01.01.01, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по производству продукции (мебели) по индивидуальному заказ – наряду, эскизы которого являются обязательным приложением к настоящему договору.
1.2. Наименование производимой продукции:
*ШКАФ КУПЕ
Конфигурация и размеры указаны в приложении.
2. Цена договора и условия оплаты
2.1. Цена договора производимой продукции составляет 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей.
2.2. Цена договора включает в себя: Изготовление 17 400 (Семнадцать тысяч четыреста) рублей, Доставку 600 (Шестьсот) рублей, и Монтаж продукции 3 000 (Три тысячи) рублей.
2.3. Днем оплаты считается день внесения средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Форма оплаты
- Предоплата 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей вносится «Заказчиком» в кассу «Исполнителя» наличными в день подписания договора.
- Оставшаяся сумма в размере 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей должна быть внесена наличными в день подписания сторонами Акта выполненных работ.
3. Обязанности сторон
3.1. «Исполнитель» обязан произвести продукцию в строгом соответствии с заказ – нарядом, заверенным «Заказчиком». «Исполнитель» не проводит работы по устранению дефектов помещения и строительных недоработок «Заказчика».
3.2. Изменения проекта согласуются «Заказчиком» в письменном виде.
3.3. «Исполнитель» приступает к выполнению заказа только после внесения «Заказчиком» предоплаты согласно п.2.4. настоящего договора.
3.4. Срок изготовления продукции составляет 10 рабочих дней с момента предоплаты.
3.5. Доставка и монтаж продукции производится в любое удобное для «Заказчика» время, в течение 7 рабочих дней после истечения срока изготовления.
3.6. В случае, когда в силу каких-либо причин «Заказчик» не может осуществить приём продукции для доставки и монтажа, он обязан уведомить об этом «Исполнителя» в письменном виде для установки новых сроков.
3.7. Приёмка продукции «Заказчиком» осуществляется в собранном виде на объекте «Заказчика» и оформляется Актом.
3.8. Гарантийный срок на мебель составляет 1 год. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации.
3.9. Претензии по качеству продукции принимаются в письменном виде и удовлетворяются в течение установленных сроков согласно ФЗ ОЗПП ст.29 п.6.
4. Штрафные санкции
4.1. В случае нарушения сроков изготовления, доставки или монтажа (п. 3.4, п.3.5) «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от цены изготовления, доставки или монтажа за каждый день задержки.
4.2. В случае одностороннего необоснованного расторжения договора со стороны «Заказчика» последний обязуется возместить «Исполнителю» все понесенные в связи с выполнением данного договора затраты (ст. №32 «Закон о защите прав потребителей» №212-ФЗ от 17.12.1999г.)
4.3. В случае задержки сроков окончательного платежа, указанного в пункте 2.4. настоящего договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» штраф в размере 3% суммы окончательного платежа за каждый день задержки.
5. Форс-мажор
5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему договору, если нарушения условий последнего связано со стихийными бедствиями, военными действиями, действиями правоохранительных органов.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
6.2. «Исполнитель» не несет ответственности за обязательства «Заказчика» перед третьими юридическими и физическими лицами.
6.3. Срок действия договора истекает после выполнения сторонами принятых на себя обязательств и окончания взаиморасчётов.
6.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
Предоплата 10 500 рублей
Внесена
«Заказчик»
«___»_______________________2011г.
Индивидуальные предприниматели, особенно те чья работа связана с оказанием услуг по изготовлению и установке мебели, окон, дверей в дома и квартиры частным лицам, заключают с заказчиками договор. Данный договор регламентирует взаимоотношения заказчика и исполнителя при выполнении данного вида работ.
Регламентируются виды и способы оформления заказа, сроки исполнения соглашения, возможность прямой доставки изделия и его комплектующих деталей, место его изготовления, сборки и установки (в специальной мастерской или дома у клиента).
Оговаривается материал предмета соглашения, его формы, цвета, размеры и количество поставляемых деталей в комплекте.
Данный договор определяет объём дополнительных работ и регламентирует их выполнение, отдельно описываются количество исполнителей, оплата установки и доставки.
Отдельным пунктом прописывается ответственность исполнителя в случаях нарушения сроков поставки, уменьшения или изменения качества изделия или выполняемых работ, а также действия, применяемые к заказчику в случае отказа от данного соглашения.
Документ подписывается обеими сторонами (заказчиком и исполнителем) в оговорённом количестве экземпляров с указанием реквизитов и персональных данных.
Нами подготовлено два образца договоров, которые могут использовать индивидуальные предприниматели в своей деятельности: образец договора — изготовление и установка мебели и образец договора — изготовление и установка дверей.
1. Образец договора — изготовление и установка мебели
Договор подряда на изготовление и установку мебели.
г. Барнаул «…...» …………………. 2015 г.
ИП ____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор в следующем:
1. Предмет договора
1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего Договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить и принять результат работ.
1.2 Подрядчик обязуется выполнить изготовление и монтаж мебели в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору): ____________________________________________________ (далее — работы).
1.3 Мебель должна соответствовать ГОСТ 16371-93, ТО 5617-15321-001 -2003, ТО 5627-15321-001-2003, стандарт РСФСР (РСТРСФСР 724-91).
1.4 Гарантийный срок встроенной мебели по Договору составляет _______ месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки. При наступлении событий, предусмотренных п. 4.3 настоящего Договора, гарантийный срок начинается исчисляться с момента, когда передача встроенной мебели должна была состояться.
1.5. Срок начала выполнения работ — с момента получения Подрядчиком полного авансового платежа, который составляет 60% от суммы заказа. Работы должны быть выполнены в течение _________ рабочих дней (не считая выходные — суббота, воскресенье, праздничные дни)
1.6. Установка и монтаж мебели проводится по адресу: ________________________________________________________
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Сумма настоящего договора составляет_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
2.2. Размер авансового платежа % от суммы Договора, что составляет ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
2.3. Оплата платежа в безналичной форме проводится в течение 3-х банковских дней после подписания Сторонами настоящего Договора, а при оплате наличными в день подписания договора.
2.4.При полной готовности мебели, её монтаж проводится после полного расчета по договору, а в безналичной форме после поступления всех денежных средств на счет Подрядчика.
3. Обязательства сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.2. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. При расторжении договора в течении 72 часов клиент выплачивает денежную сумму на услуги дизайнера и стоимости пакета документов.
3.1.3. Корректировка технического задания может производиться в течении трех рабочих дней с момента подписания договора (внесения авансового платежа).
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. По требованию Подрядчика освободить помещение от предметов, препятствующих производству работ.
3.2.2. Указать подрядчику местонахождение коммуникаций (электропроводка, телефонные, сетевые кабели, сантехнические коммуникации).
3.3. Подрядчик обязан:
3.3.1 .Выполнить все работы в объеме, предусмотренным Техническим заданием (Приложение 1 к договору) и в сроки, предусмотренные п. 1.5.настоящего Договора, а также сдать результаты работы заказчику.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения).
4.2. В случае выявления недостатков Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, который составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений. Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня составления указанного акта устранить выявленные недостатки.
4.3. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленного изделия мебели признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача должна была состояться.
5. Ответственность сторон
5.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0.5% от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.2. Подрядчик не несет ответственность за недостатки качество работ, вызванные; — неровностью поверхности пола (наличие угла наклона, уступов и др.);
— неровностью стен (наличие угла наклона, неровностей, углы не соответствуют 90 градусам);
— наличие фальшь — панелей.
— отсутствием вытяжных труб, щелей, сантехнического и прочего оборудования;
— помехами, нарушающими целостность поверхностей для монтажа.
5.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков изготовления, Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку (пеню)в размере трёх процентов цены выполнения работы (оказания услуги).цена выполнения работы (оказания услуги) составляет два с половиной процента от общей цены заказа в соответствии с калькуляцией.
5.4. В случае, если Заказчик не производит очередной платеж установленный договором срок за проданную в рассрочку мебель, подрядчик имеет право потребовать возврата мебели, т.к. с момента продажи Заказчику до его 100% оплаты, изделие мебели признается находящимся в залоге у Подрядчика. При отказе от оплаты остатка сумм рассрочки, изделие мебели возвращается на склад Подрядчика, либо производится частичный демонтаж изделия мебели на сумму неуплаты. Демонтированные изделия мебели хранятся на складе не более 1 месяца. При неуплате Подрядчик имеет право распорядиться неоплаченными изделиями по своему усмотрению.
5.5. Если при установки мебели Заказчику требуются дополнительные услуги (врезка моек, плит, установка сантехники, вытяжки, вынос розеток, установка ручек, подъем на этаж), оказываемые по месту оплачиваются за отдельную плату по прайс — листу, который имеется на руках у мастера.
5.6. При расторжении договора на стадии оформления чертежа и вызова/дизайнера, услуги оплачиваются по прайс
— листу.
5.7. В случае, если доставка мебели производится в отдаленные черты города и за его пределами (п. Ильича,
п. Кирова, п. Затон, п. Южный, п. Куета, п. Новосиликатный, п. Спутник, п. Цветы Алтая и т.д. Заказчик оплачивает
услугу самостоятельно в момент привозки мебели.
6. Порядок решения споров.
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде в двух экземплярах, подписанных обеими Сторонами.
7.2. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке; в соответствии с п. 3.12. настоящего Договора с возмещением Подрядчику убытков, связанных с расторжение Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае документального подтверждения невозможности выполнения работ в срок, установленный в п. 1.5. настоящего Договора по вине поставщиков, либо транспортных организаций, обеспечивающих Подрядчика материалами для производства изделий (прохождение материалов для производства мебели от поставщика до Подрядчика в течение более 7 дней), срок выполнения работ по Договору продлевается на период вынужденной задержки.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации.
8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: Приложение 1: Техническое задание на _______________листах.
9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон:
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:
(указываются полые реквизиты Индивидуального Предпринимателя и заказчика)
2. Образец договора — изготовление и установка дверей
Договор №
г. Барнаул «…….» …………………………...2015 г.
ИП ___________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель в лице директора ______________, действующего на основании свидетельства о государственной регистрация ОГРН 31020**************0, с одной стороны, и ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство передать Заказчику изделия _____________ и другую сопутствующую продукцию, в дальнейшем именуемые «продукцией»
1.2 По договоренности с Заказчиком Исполнитель выполняет работы по установке переданной продукции.
1.3 Заказчик обязуется принять и оплатить работы, произведенные Исполнителем.
1.4 Конструкции изделий, их количество, комплектация и виды работ указываются в Спецификации.
2. Стоимость договора и взаиморасчеты сторон
2.1 Расчет стоимости Договора производится в российских рублях.
2.2 Исполнитель передает продукцию Заказчику после получения от Заказчика предоплаты в размере не менее 30% от полной суммы
2.3 Стоимость заказа составляет ________________ руб. (___________ рублей) и рассчитывается в Спецификации с учетом варианта установки продукции, при ее наличии, выбранным Заказчиком.
2.4 Заказчик оплачивает Исполнителю предоплату в размере _______ руб.
2.5 Оставшуюся часть в сумме ______ руб. Заказчик оплачивает в день подписания Акта приема-передачи заказа.
3. Сроки и порядок выполнения работ.
3.1 Исполнитель обязуется выполнить работы в следующие сроки:
3.1.1 Срок передачи изделий согласовывается сторонами, но не превышает _______ рабочих дней с момента получения предоплаты. В случае, если количество изделий, поставляемых по Договору, превышает 10 штук, сторонами составляется и согласовывается график поэтапной доставки изделий.
3.2 Установка конструкций осуществляется из расчета 2-3 изделия в день.
3.3 При демонтаже старых дверей и коробок их сохранность не гарантируется или оговаривается в Спецификации и оплачивается Заказчиком отдельно.
3.4 Установка продукции производится по варианту, выбранному Заказчиком (п. 3.4.1), при этом Заказчик ознакомлен с п. 7.1.2 настоящего Договора:
3.4.1 Монтаж стандарт. В перечень работ входит монтаж изделия в следующем виде и комплектации: дверей на анкерные дюбеля и/или анкерные пластины, заполнение монтажного шва полиуретановой пеной.
3.5 Монтаж новых дверей производится в проемы, оставшиеся после демонтажа старых коробок, независимо от состояния, материалов и качества этих проемов, если иное не будет указано Заказчиком в письменном виде. Риск, связанный с установкой дверей в дверные проемы несоответствующего качества независимо от материала стен, несет Заказчик.
3.6 При демонтаже элементов дверного проема (отливов, откосов и т.д.) их обратный и восстановление первоначального вида дверного проема не производится или оговаривается и оплачивается Заказчиком отдельно.
3.7 Если в процессе установки появилась необходимость в проведении дополнительных, не учтенных ранее работ, заключается
Дополнительное соглашение и составляется отдельная Спецификация на такие работы. Исполнитель, по согласованию с Заказчиком,
выполняет эти работы, а Заказчик их оплачивает на условиях Дополнительного соглашения.
3.8 Уборка строительного мусора (старые двери и коробки) осуществляется Заказчиком самостоятельно или оговаривается отдельно.
3.9 Излишки материалов, оставшиеся после выполнения работ, являются собственностью Исполнителя.
4. Права и обязанности сторон.
4.1 Заказчик имеет право и обязан:
4.1.1 Вносить изменения в заказ в течение одного календарного дня с момента подписания Договора. По истечении этого срока претензии по форме и комплектации изделий не принимаются и деньги возврату не подлежат.
4.1.2 Согласовать конфигурацию заказываемых изделий в органах государственной власти в случае их несоответствия существующему фасаду здания.
4.1.3 При установке изделий силами Исполнителя:
4.1.3.1 Предоставить свободную рабочую зону на расстоянии 1,5 метров от дверного проема:
4.1.3.2 Подготовить место для проведения монтажных работ: убрать мебель, защитить прилегающие к месту монтажа участки пола защитным покрытием:
4.1.3.3 Обеспечить Исполнителя электропитанием, освещением и водой.
4.1.4 Принять выполненную работу и подписать Акт о сдаче-приемке выполненных работ или направить мотивированный отказ от приемки работ в течение 2 рабочих дней после их окончания. После истечения указанного срока претензии по выполненным работам не принимаются и работа подлежит оплате.
4.1.5 Оплатить Исполнителю фактически произведенные затраты в случае остановки производства работ по вине Заказчика.
4.1.6 Обеспечивать Исполнителю надлежащую охрану материалов, инструментов и другого имущества, необходимого для выполнения работ, от начала проведения работ до момента их завершения.
4.1.7 Строго соблюдать правила ухода и эксплуатации.
4.2 Исполнитель имеет право и обязан:
4.2.1 Перенести установку входных утепленных дверей в случае наступления неблагоприятных погодных условий, влекущих невозможность проведения работ по герметизации: выпадение сильных осадков в сторону монтируемых проемов, понижение температуры до -15°.
4.2.2 Выполнить все работы в объеме, предусмотренном настоящим Договором и Приложениям к нему, и сдать их Заказчику.
4.2.3 Обеспечить и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии, противопожарных мер в ходе выполнения работ.
4.2.4 В течение 10 дней со дня окончания работ освободить объект от остатков собственных материалов и инструмента.
5. Гарантия. Ответственность сторон.
5.1 Исполнитель гарантирует:
5.1.1 Качество используемых материалов и выполнения всех работ.
5.1.2 Устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного обслуживания изделий.
5.2 Гарантийное обслуживание установленной продукции согласно п. .3.4.1 осуществляется в течение 12 месяцев со дня подписания Акта о
сдаче-приемке выполненных работ при соблюдении правил эксплуатации дверей.
5.5 В случае привлечения для разрешения споров специализированной экспертизы расходы оплачивает сторона, чьи доводы не подтвердились экспертизой
5.6 Настоящие обязательства не распространяются на неисправности, возникшие в результате деформации основных конструктивных элементов здания.
5.7 Исполнитель освобождается от выполнения гарантийных обязательств В следующих случаях: 5.7.1 Самостоятельного осуществления Заказчиком доставки и/или установки изделий.
5.7.2 При появлении дефектов на поверхности продукции от внешних воздействий, механических повреждений и других, не зависящих от Исполнителя причин.
5.7.3 При вмешательстве Заказчика или третьих лиц в процесс устранения дефектов.
5.8 Видимые дефекты не принимаются после подписания Акта сдачи-приемки работ.
5.9 Право собственности- на продукцию переходит к Заказчику с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.
5.10 Если Заказчик доставку и/или монтаж осуществляет самостоятельно, подписание Акта сдачи-приемки работ означает согласие Заказчика с качеством и комплектацией готовой продукции, а также с выполнением Исполнителем условий Договора.
5.11 За несвоевременную оплату оставшейся суммы (п. 2.5 настоящего Договора) Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки от всей суммы Договора.
5.12 За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6. Форс-мажор
6.1 При исполнении обязательств по настоящему Договору стороны могут ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при условии сообщения в течении суток об их возникновении. К форс-мажорным обстоятельствам стороны настоящего Договора отнесли следующие: запрет на экспорт-импорт, изменение курса иностранных валют по отношению к рублю более, чем на 5%, изменение налогового законодательства (повышение налоговых пошлин, тарифов и т.п.). война, явления стихийного характера, дорожно-транспортные происшествия (при транспортировке изделий) и другие обстоятельства. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
6.2 В случае продолжения обстоятельств непреодолимой силы более шести месяцев каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор без возмещения другой стороне возможных убытков.
7. Дополнительные условия.
7.1 Заказчик ознакомлен с причинами возможного образования конденсата на дверях не по вине Исполнителя:
7.1.1 Недостаточный температурный режим и высокая влажность воздуха (по СНиП 2.08.01-89 температура внутреннего воздуха должна быть не
ниже +18° и влажность воздуха не выше 40%), причиной которых могут быть:
7.1.1.1 Недавнее завершение строительных или ремонтных работ (стены из бетона и кирпича удерживают и отдают влагу до 2-х лет после окончания работ)
7.1.2 Плохая работа вытяжной вентиляции в помещении или ее отсутствие.
8. Прочие условия.
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
8.2 Расторжение настоящего Договора возможно по согласованию сторон.
8.3 Все дополнения и изменения к Договору действительны, только если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.
8.4 Все спорные вопросы, возникшие во время действия настоящего Договора, стороны разрешают 8 соответствии с действующим
Законодательством РФ.
8.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одной для каждой из сторон.
9. Адреса и реквизиты сторон
9.1 Исполнитель: Заказчик:
ИП ___________ ФИО
ИНН ********,
ОГРН *********
Адрес: *********
Тел **********
- http://сайт/
Бланк документа «Договор подряда на монтаж оборудования» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.
Договор подряда на монтаж оборудования
г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год]
[Наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и [наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О. уполномоченного представителя], действующий на основании [правоустанавливающий документ], именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: [вписать нужное] по адресу: г. [название населенного пункта], ул. [название улицы], дом [номер дома].
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение [значение] дней с момента заключения настоящего Договора;
2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;
2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение [значение] дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ
2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.2. в течение [значение] дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение [значение] дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;
2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3 и 5 настоящего Договора;
2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;
2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;
2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;
2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:
Первый платеж в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, осуществляется не позднее [значение] дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
Оставшаяся сумма, а именно [сумма цифрами и прописью] рублей, вносится не позднее [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи.
3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение [значение] дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.
5. Порядок приема и сдачи выполненных работ
5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.
5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение [значение] дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.
5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.
6. Ответственность сторон
6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере [значение] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.
6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере [значение] процентов от суммы договора за каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.
6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем [вписать нужное], настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.
7. Прочие условия
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение [значение] дней письменно известить об этом другую сторону.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.
7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
приложение N 1 - Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
приложение N 2 - Акт приема-передачи выполненных работ;
приложение N 3 - технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.
[Вписать нужное].
8. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик Подрядчик
[вписать нужное] [вписать нужное]
-
Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.
1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;
2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;
2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;
2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;
2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;
2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;
2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.
3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:
3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.
3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.
3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.
3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ
4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.
4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.
4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.
4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.
4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;
5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.
5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
